在签订合同协议之前,双方应该充分了解并明确各自的需求和期望。如果想更深入地了解合同协议的写作规范和注意事项,以下是一些值得阅读的合同协议示范。

消防维修合同属于技术服务合同

甲方:大陆汽车电子(芜湖)有限公司(以下简称甲方)。

乙方:安徽科创安全技术有限责任公司(以下简称乙方)。

为了保障公司和人员的生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。

根据国家消防有关规定,现甲方将公司内所有的消防设施的维护保养工作委托给乙方。

为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:第一条:维护服务的消防工程名称:大陆汽车电子(芜湖)有限公司消防设施维护。

第二条:维护服务的消防工程地址:安徽省芜湖市银湖北路27号。

第三条:维修服务的消防工程范围及维护内容要求:

一、维护服务的消防工程范围:

1、火灾自动报警系统;。

2、消防控制联动系统;。

3、消火栓系统;。

4、自动喷淋系统;。

5、二氧化碳灭火系统(包括浓度报警系统);。

6、七氟丙烷灭火系统;。

7、应急照明及疏散指示系统;。

二、维护内容及要求:《消防工程维保技术协议》。

第四条:维护期限、费用及付款方式:

本次消防系统维护周期为壹年,自20xx年元月1日起至20xx年12月31日止,年维护费用为:155000整(大写:壹拾伍万伍仟圆整),当维护周期达到半年时支付乙方本合同款的50%,维护周期结束后10日内再支付本合同款的50%,二次付清。

该合同期满时,乙方有优先续签合同的权利。

第五条:双方责任:

(一)甲方责任:

1、甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护,坚持24小时值班制度,并按消防规范的要求,对公司的消防设施进行日检查制度,并做好记录。

2、当甲方发现消防设施故障并不能自行排除时,应及时以电话方式通知乙方,乙方在与甲方联系确认后12小时内,必须派维护人员到现场进行处理。

并根据实际情况,填写维修记录,甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

3、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款,不得以任何理由拖欠应付款项,如发生拖欠款项现象,除按《经济合同法》规定承担责任外,乙方将自动转为待工期,其间,该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故,乙方不承担任何责任。

4、甲方应积极配合乙方工作,提供公司的消防图纸资料及有关设备的`材料,以利乙方能顺利地进行维护。

(二)乙方责任:

1、乙方负责本合同范围内消防系统维护工作,以确保整个系统处于正常运行状态。

2、乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检工作,同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养,每次维护保养工作完成后填写相关的维护记录表,分别由双方负责人签字后存档。

(注:年检和季检的当月不再进行月检)。

3、乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后,应做出维护报告书,经由甲方现场负责人签字后存档。

当消防系统出现故障时甲方通知乙方到现场,乙方两次不按时到达现场处理故障,视为违约,由此造成一切后果由乙方负责,造成的经济损失由乙方赔偿。

4、乙方为确保防爆实验室的浓度探测器处于完好状态,应每半年请有资质的检测机构对浓度探头进行检测并出具合格的检测报告,当检测发现探头达不到使用要求时乙方应将探头送至厂家进行重新标定使其达到正常使用要求,上述所产生的费用由乙方自行承担。

5、若遇以下情况,乙方不承担责任:

第六条:其它:

1、消防工程的维护保养工作,需更换设备、零配件、材料单价在100元以内,由乙方承担。

如超过100元的设备由甲方承担购买,乙方负责安装;甲方亦可委托乙方购买,乙方需提供正规发票,其采购费用由甲方支付。

甲方擅自关闭被维护设备;值班人员不在值班现场;当确定设备、备件已损坏时,乙方提出需要更换,甲方不与采纳的;甲方不及时反馈给乙方设备运转故障情况。

2、防暴实验室的浓度探头每半年需请有资质的供应商对其灵敏度进行检测。

2、甲方现场负责人为:夏跃斌,乙方现场负责人为:吴军,如双方现场负责人有所变动,应书面通知对方。

3、本合同有效期间,双方均应严格履行,任一方违约均需承担相应的违约责任。

4、本合同履行期间若发生争议,首先由双方友好协商解决,协商不成则提交甲方所在地人民法院进行裁决。

第七条:合同生效。

本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自双方代表签字,单位盖章后生效,本合同有效期子20xx年元月1日起至20xx年12月31日止。

甲方(盖章):大陆汽车电子(芜湖)有限公司。

乙方(盖章):

代表签字:

消防合同

名称:xxx

姓名:xxx

法定代表人(主要负责人):xxx

身份证号码:xxx

户籍地址:xxx

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和国家、省市的有关规定,遵循合法、公平、平等自愿,协商一致、诚实信用原则,订立本合同。

一、合同的类型和期限

第一条本合同的类型为:无固定期限合同。自____年____月____日起。

二、工作时间和休息休假

第二条 乙方所在岗位执行____工时制。

第三条 甲方严格执行国家有关休息休假的规定,甲方应严格遵守国家有关加班的规定,确实由于生产经营需要,应当与乙方协商确定加班事宜。

三、劳动报酬

第四条 乙方的月工资为:____元(其中试用期间工资为:____元)。甲方每月___日以货币形式足额支付乙方的工资。

第五条 甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的,应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。

四、社会保险

第六条 甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。

第七条 乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。

第八条 乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。

五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第九条 甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作。

第十条 甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。

第十一条 甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训,提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。

乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。

六、劳动合同的履行和变更

第十二条 甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动条件和工作岗位,并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应当认真履行自己的劳动职责,并亲自完成本合同约定的工作任务。

第十三条 甲、乙双方经协商一致,可以变更本合同的内容,并以书面形式确定。

七、劳动合同的解除

第十四条 经甲、乙双方当事人协商一致,本合同可以解除。

第十五条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方,可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除本合同。

第十六条 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:

(一) 未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;

(二) 未支付劳动报酬的;

(三) 未依法为乙方缴纳社会保险费的;

(四) 甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;

(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使本合同无效的;

(六)法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的,或者甲方违章

指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除本合同,不需事先告知甲方。

第十七条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反甲方的规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;

(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使本合同无效的;

(六)被依法追究刑事责任的。

第十八条 有下列情形之一的,甲方提前五日以书面形式通知乙方可以解除本合同:

(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲、乙双方方协商,未能就变更本合同内容达成协议的。

第十九条 乙方有下列情形之一的,甲方不得依据第十八条的约定解除本合同:

(二)在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;

(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;

(四)女职工在产期、哺乳期的;

(五)在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

八、劳动合同的终止

第二十条 有下列情形之一的,本合同终止:

(一)本合同期满的;

(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;

(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(四)甲方被依法宣告破产的;

(五)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

九、其他

第二十一条 本合同未尽事宜,或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的,按有关规定执行。

第二十二条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(签章):

乙方(签章):

委托代理人(签章):

日期:

消防合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

签定时间:年月日。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国消防法》以及有关规定,为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签定本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统及防火卷帘。

四、工程造价:万元整(元)。

第二条施工准备。

一、甲方:协助乙方安排现场施工的用水、用电等合理要求,水、电费由甲方负责。

二、乙方:乙方协助甲方火灾自动报警项目的消防建审工作,乙方应提供所需资料。组织好施工管理人员和材料、施工机具进场。

三、乙方必须注意安全施工,在施工过程中由于乙方原因所发生的一切不安全事件由乙方负责。

第三条工程期限。

根据国家工期定额和甲方使用需要。

第四条工程质量。

一、乙方必须按照甲方提供的图纸和国家有关规范、标准及现场实际施工;。

二、乙方保证承包范围内的工程通过当地公安消防监督部门的验收;。

三、工程用消防设备产品需具有产品检测报告、产品合格证。

第五条工程价款的支付与结算。

工程完工后甲方应付给乙方总工程款的%,工程通过省消防检测中心检验合格后应付给乙方总工程款的%,工程通过消防验收合格后付至总工程款的%,留%作为质保金。

第六条工程验收。

工程竣工报当地消防监督部门验收,乙方负责协助甲方整理有关报验收资料。

工程在一年质保期内提供免费维保服务(人为因素除外),质保期满后乙方可以对本系统工程进行有偿维保服务。

第七条违约责任。

一、乙方的责任:工程质量不符合规定负责赔偿修理或返工,费用自理;。

二、甲方的责任:未能按合同的规定履行自己应负的责任,应赔偿由此给乙方造成的损失。

第八条附则。

一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份;。

二、本协议自双方代表签字盖章后生效。未尽事宜,经双方协商同意后可签定补充条款,补充条款和本协议具有同等法律效应。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

消防合同

甲方(需方):

乙方(供方):

根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定,经双方协商一致签订本合同。

一、品名、规格、数量、价格、交(提)货日期

二、质量标准:按消防部门要求。

三、验收方法:货送到甲方指定地点由甲方人员验收。

四、结算方式及期限:甲方自收到货验收合格后直接把货款付给乙方。

五、运输方式:由乙方负责。

六、费用承担:由乙方承担。

七、违约责任:

1、乙方所提供的消防器材必须是经公安消防机构认可的产品

2、乙方无条件把关合同中消防器材本身的质量保证。

3、乙方对上述消防器材确保维修期内免费上门检修维保,确保 产品设备的正常使用(保修期为一年)对甲方的报故或诉求必 须及时上门服务。

4、乙方对所承诺的技术标准或充灌标准必须明确在标签上如实填写。

附注:

1、本合同依法签订,即具有法律效力,双方必须全面履行,任何一方都不得

擅自变更或解除,因需要变更或解除时,应经双方协商一致,依法另立协议。

2、本合同正本二份,双方各持一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

消防合同

工程名称:

委 托 方:

公司监制

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(ga503—20xx)》的规定,就目前甲方建筑工程消防设施检测,经充分协商达成如下协议。

一、检测的内容、形式和要求:

对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测,并出具科学公正的检测报告。

对该工程建筑消防设施的保养维护。

对该工程建筑消防设施的技术咨询。

二、委托方的协作事项:

1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件:

(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。

(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。

(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。

(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测,检测工期为_________天。

三、收费标准:

依据陕西省物价局经营性服务价格收费证 证号 省090823为标准。

1建筑电气设备检测标准按 元每平方米收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。

2 系统项目检测列下:

1、火灾自动报警系统。

2、消火栓灭火系统。

3、自动喷淋灭火系统。

4、消防给水系统。

5、消防电源。

6、正压送风系统。

7、机械排烟及通风空调防火系统。

8、应急照明及疏散指示。

9、防火门。

10、防火卷帘及防火隔断。

11、消防电梯。

12、消防通讯。

13、消防广播。

14、气体灭火系统。

15、泡沫灭火系统。

16、其它。

系统检测费按建筑面积每平方米 元收取。该工程的建筑面积为 _________,合计金额_________元,大写__________________________。

3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 元。

4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为 元,合计金额 元,大写 。

该工程建筑消防设施检测费总计:

大写________________________________________。

四、该工程建筑消防设施技术检测报告 份,所出具的报告应科学公正,乙方需对报告负责。

五、建筑消防设施检测费支付方式:

本合同签订之日付合同总价款的 %,计 元

进场检测时付总价款的 %,计 元 ,

检测完毕,乙方出具正式书面检测报告,甲方将余款一次结清。

六、工程检测完毕竣工后由 消防设施检测有限公司出具检测报告

七、违约金:

违反本合同约定,按国家合同法的规定,承担违约责任。

争议的解决办法:

在合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决,双方协商不成的,经双方商定,可采用以下方式解决:

1.因本合同所发生的争议,申请当地仲裁委员会仲裁。

2.按司法程序解决。

八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜):

3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测,检测后,若现状发生改变,乙方概不负责。

(甲方) (公章)

受 托 方:

(乙方) (公章)

签订地点: 省 市(县)

签订日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日

消防维修合同属于技术服务合同

甲方:乙方:为明确双方权利、义务和经济责任,本着平等互利、协商一致的原则,按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商一致达成如下合同条款。

第一条:工程概况。

1、工程名称:xx公司**及办公楼消防维修。

2、工程地点:xx路190、193号。

3、工程范围:**及办公楼。

4、承包方式:包干。

第二条:工期总工期:10至15天开工日期:年11月25日竣工日期:2015年12月10日第三条:合同价款及支付方式一、工程造价:本工程实行预算包干计价式,工程总造价为21000元(大写:贰万壹仟元正)。

二、支付方式工程完工经甲乙双方现场验收合格后30天内支付完工程款。

第四条:材料供应所有工程材料及工器具均由乙方自行采购、保管。

第五条:双方职责。

一、甲方职责。

1、甲方驻现场代表:xx。

2、负责协调相关职能部门及周边的关系。

3、按所定工程范围进行现场交接。

4、对工程进度、质量、安全、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责现场存在问题的处理。

5、组织对工程竣工验收,及时办理工程结算。

二、乙方职责。

1、乙方驻现场代表:xx.

2、严格按照工程范围施工规范、质量标准及操作规程施工,确保工程质量及安全生产。

3、必须确保工程施工质量,安全管理和协调工作。

4、认真做好现场文明施工,遵守甲方的各种规章制度,接受甲方的监督,做到工完料尽场地清。

第六条安全文明施工乙方必须按安全文明施工标准的规定进行施工,报经甲方认可,并严格执行安全文明施工措施,确保施工安全和第三方安全。

如在施工过程中造成各种安全事故,概由乙方自行负责。

第七条工程质量与验收。

1、工程竣工验收,应以指定工程范围、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。

2、工程竣工后,由甲方组织有关单位进行竣工验收。

验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,应分清责任。

属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由乙方负责修缮再进行验收。

第八条附则。

1、其它本合同未尽事宜,一律按国家现行法律法规和达竹公司相关规定执行。

2、本合同一式贰份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:电话:电话:

消防合同

甲方(需方):

乙方(供方):

甲、乙双方经友好协商,在平等自愿、互利互惠的基础上,根据国家《合同法》和有关政策法规的规定,签订本合同,双方共同遵守:

一、产品名称、型号、数量、金额:

二、质量要求和保证:乙方保证以上产品为全新未使用过的产品,产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准,具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签,经公安部消防产品合格评定中心网站验证,销售渠道符合乙方身份,流向地区为 市,销售日期距出厂日期不超过15天,产品实行三包,保修一年。

三、验收标准、方法及期限:所交产品符合消防相关验收标准,乙方交货时甲方进行实际检验。

四、合同单价约定:本合同标的物价格为合同期限内既定价格,不因任何因素而改变。

五、运输方式及费用承担:乙方承担运输及运费,并负责交货到甲方公司所在地。

六、交货期限及地点:甲方给乙方下订单后7日内,乙方送货到甲方公司所在地。

七、货款期限及付款方法:货到7日内进行验收,验收合格后,乙方提供发票, 甲方支付货款。

八、合同有效期: 至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。

九、违约责任:乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方无条件更换,如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十、合同生效:本合同一式两份,双方签字盖章后生效,如有异议,双方友好协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院裁决。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

消防合同

甲方:

乙方:

乙方承包甲方消防喷淋管道安装内容包括:管道安装、喷头安装,管道刷面漆、试压。不含修洞、开洞,消防箱安装消防栓、填充套管、吊洞,具体按以下几点实行:

1、乙方必须按规范,按图纸施工,确保消防验收合格。

2、施工过程中必须做到安全施工,不违规作业,听从现场施工人员安排,不得浪费材料。

3、甲方负责施工所需机具、工具、劳保、住宿。

4.人工费:甲方以乙方所安装管道每米20元付给乙方,总量以现场实际长度为准。

5、具体付款方式:前期按每月安装进度量的80%付款,所有管道安装完成及试压后付足总款的90%,消防验收合格后,15日内付清总款给乙方。

6、需要修改处,必须在乙方为施工前提出,并下达更改通知书,如乙方已安装,更改部分由甲方负责。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

消防合同

甲方(需方):

乙方(供方):

甲、乙双方经友好协商,在平等自愿、互利互惠的基础上,根据国家《合同法》和有关政策法规的规定,签订本合同,双方共同遵守:

一、产品名称、型号、数量、金额:

二、质量要求和保证:乙方保证以上产品为全新未使用过的产品,产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准,具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签,经公安部消防产品合格评定中心网站验证,销售渠道符合乙方身份,流向地区为市,销售日期距出厂日期不超过15天,产品实行三包,保修一年。

三、验收标准、方法及期限:所交产品符合消防相关验收标准,乙方交货时甲方进行实际检验。

四、合同单价约定:本合同标的物价格为合同期限内既定价格,不因任何因素而改变。

五、运输方式及费用承担:乙方承担运输及运费,并负责交货到甲方公司所在地。

六、交货期限及地点:甲方给乙方下订单后7日内,乙方送货到甲方公司所在地。

七、货款期限及付款方法:货到7日内进行验收,验收合格后,乙方提供发票,甲方支付货款。

八、合同有效期:至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。

九、违约责任:乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的,甲方有权拒收,乙方无条件更换,如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十、合同生效:本合同一式两份,双方签字盖章后生效,如有异议,双方友好协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院裁决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

关于消防通知汇编八篇。

消防合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》建设部《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致,签订本合同并严格执行。

第一条:工程项目。

(1)工程名称:德清宝丰冷藏冷冻有限公司。

(2)工程地址:禹越镇九里港。

(3)承包工程范围:室内电气管线、室内给排水管道、防雷接地、雨水管、所有图纸内包含的消防工程。

(4)实施安装日期年月日至年月日止。

第二条:工程进度付款方式一层水电安装结束付总工程款的20%,二层水电安装结束后付总工程款的20%,封顶结束,竣工完成验收合格后,甲方应支付总工程款的50%,6个月内付总工程款的10%。

第三条:计算工程款方式为29万,所含内容外的工程量另行计算。

第四条:保证金。

合同签定三日内,应向甲方交纳一层主体封顶一次性返还。

五第五条:工程质量。

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收(消防工程自行负责验收,甲方不负担任何验收费用),乙方按照施工图纸和说明要求精心组织施工,保证工程质量,如工程质量不合格必须返工的人工费、材料费由乙方负责。反之如果甲方图纸需变更引起的返工由甲方按工程量、人工费、材料费支付给乙方。

第六条:

(1)甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一的领导下组织施工,有计划的材料供应,土建施工进度等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

(2)乙方应加强施工人员的安全教育,对乙方的施工人员不按规范进行违规操作所引起的安全事故,违规罚款,若造成安全事故有乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

第七条:违约责任。

(1)乙方承包工程项目,在施工过程中经验收达不到国家验收规范标准,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

(2)合同签到订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除本合同,如乙方单方面解除合同时,甲方因影响施工计划造成经济损失由乙方负责赔偿。如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

(3)甲方不得借故拖欠各项应付款项,如甲方拖欠应付款项,乙方有权停止施工。

第八条:附则。

(1)本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人展法院提出诉讼。

(2)本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

消防合同

甲方:xxx。

乙方:xxx。

签订日期:xxxx年xx月xx日

甲方(用人单位):xxx。

乙方(职工):xxx。

名称:xxx。

姓名:xxx。

法定代表人(主要负责人):xxx。

身份证号码:xxx。

户籍地址:xxx。

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和国家、省市的有关规定,遵循合法、公平、平等自愿,协商一致、诚实信用原则,订立本合同。

一、合同的类型和期限。

第一条本合同的类型为:无固定期限合同。自____年____月____日起。

二、工作时间和休息休假。

第二条乙方所在岗位执行____工时制。

第三条甲方严格执行国家有关休息休假的规定,甲方应严格遵守国家有关加班的规定,确实由于生产经营需要,应当与乙方协商确定加班事宜。

三、劳动报酬。

第四条乙方的月工资为:____元(其中试用期间工资为:____元)。甲方每月___日以货币形式足额支付乙方的工资。

第五条甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的,应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。

四、社会保险。

第六条甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。

第七条乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。

第八条乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。

五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护。

第九条甲方建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作。

第十条甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。

第十一条甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训,提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。

乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。

六、劳动合同的履行和变更。

第十二条甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动条件和工作岗位,并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应当认真履行自己的劳动职责,并亲自完成本合同约定的工作任务。

第十三条甲、乙双方经协商一致,可以变更本合同的内容,并以书面形式确定。

七、劳动合同的解除。

第十四条经甲、乙双方当事人协商一致,本合同可以解除。

第十五条乙方提前三十日以书面形式通知甲方,可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除本合同。

第十六条甲方有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:

(一)未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;

(二)未支付劳动报酬的;

(三)未依法为乙方缴纳社会保险费的;

(四)甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;

(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使本合同无效的;

(六)法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的,或者甲方违章。

指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的,乙方可以立即解除本合同,不需事先告知甲方。

第十七条乙方有下列情形之一的`,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反甲方的规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;

(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使本合同无效的;

(六)被依法追究刑事责任的。

第十八条有下列情形之一的,甲方提前五日以书面形式通知乙方可以解除本合同:

(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲、乙双方方协商,未能就变更本合同内容达成协议的。

第十九条乙方有下列情形之一的,甲方不得依据第十八条的约定解除本合同:

(二)在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;

(三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;

(四)女职工在产期、哺乳期的;

(五)在甲方连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

八、劳动合同的终止。

第二十条有下列情形之一的,本合同终止:

(一)本合同期满的;

(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;

(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(四)甲方被依法宣告破产的;

(五)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

九、其他。

第二十一条本合同未尽事宜,或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的,按有关规定执行。

第二十二条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(签章):

乙方(签章):

委托代理人(签章):

日期:

消防合同

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

为保证工程名称消防系统持续可靠运行,经甲方名称与施工单位协商,由乙方承担甲方消防系统维护工作。乙方将按照国家相关规范要求向甲方提供优质的服务,确保该系统的正常运行。为明确双方的权利与义务等各项事宜,甲乙双方经协商签订此合同。

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3维护范围:火灾自动及联动系统、室内消火栓系统、自动喷淋系统、水泵房和屋顶水箱。

1.4合同价款:_____元。(小写:_____元)。

1.5合同期限:壹年。

2.1甲方责任:

2.1.1甲方应依法设立消防专职领导,成立专职消防组织,建立消防预案。

2.1.2甲方指定经过消防培训的专人对消防设施进行管理,采用正确的方法对消防设施进行自检和操作,并填写系统运行和控制器日检登记表。

2.1.3甲方对临时故障或突发事件应及时负责组织人员进行应急处理,并将情况及时通知乙方,以便乙方及时安排应急维修。

2.1.4对于由于甲方未按规定程序操作和自然灾害等不可抗力因素造成的损坏,以及由于甲方管理不善造成设备丢失、线路损坏,虽费用不在本维护范围内,乙方为确保系统正常运行,可在甲方确认额外费用后先行维护,甲方应确保维护此项维护工作结束一周内将费用支付乙方。

2.1.5甲方应指定专人进行报修和配合乙方维护期间的工作,保证维护工作顺利进行。

2.1.6甲方应定期举行消防演习,提高全体员工消防意识。

2.2乙方责任。

2.2.1乙方负责甲方的消防系统维护工作,对合同内系统出现的问题,乙方负责维修。由于地震、水灾、战争等不可抗拒的`因素造成的损坏不在本合同范围内。

2.2.2乙方对维护保养质量负责,在维护过程中严格遵守遵照国家有关规范标准和甲方有关管理制度和安全规程进行操作。

2.2.3乙方须在接到甲方通知后48小时内赶到现场,设备齐全后48小时完成维护、维修工作。

2.2.4乙方在完成每次维护工作后,应向甲方提供维护情况报告并保证数据准确,维护工作完成后,应由甲方负责人验收签字认可,合同期满向甲方提供合同期内消防维护工程工作总结(包括合同期内消防系统维护情况和合同末期消防系统的运行状况)。

2.2.5定期派人员到现场进行系统检查进行维护工作,如甲方消防监控值班人员更换后,乙方对消防设施操作人员进行培训考核。

3.1每季度对甲方值班人员所记录的系统运行情况和控制器日检登记作详细,发现问题及时处理。

3.2每季度对火灾控制器进行功能试验。

3.3每季度消火栓系统进行功能测试。

3.4每季度对消防水池、水箱给水设备检查一次,对消防水泵进行运转。

3.5每季度对消防水泵接合器的接口及附件进行检查,保证其完好。

3.6每季度对消火栓栓口进行外观检查。

3.7每季度对管网及阀门、水流指示器、湿式阀、压力开关、压力表、止回阀等进行外观检查,确保表面无锈蚀,保护涂层完好,铭牌清晰,手动操作装置铅封等完好。

3.8每半年对模块、控制模块等测试。

3.9每半年试验水泵、控制器备电及切换电源测试。

3.10每半年各个探测器的自诊断及历史记录。

3.11每年对水源、电源的供水、供电能力进行一次测定。

_____________________。

4.1甲方违约是指甲方在合同规定的付款日期内未按合同支付维护费用超过三个月后乙方有权单方面停止维护工作,并向乙方支付不超过合同总价20%的违约金。

4.2乙方违约是指:

4.2.1未按合同规定的时间提供消防设施维护服务。

4.2.2乙方提供维修服务时,质量未达到合同规定相关要求。

4.2.3乙方在提供维修服务时,不按操作规程和甲方各项管理制度要求进行给甲方造成损失。

4.2.4乙方违约时,甲方可在20天内通知乙方支付不超过合同总价20%的违约罚金。

5.1主要指风、水、地震等自然灾害的影响,由于不可抗力不能履行合同时,双方由此产生损失,不得提出索赔要求。

5.2由于不可抗力使合同无法如约履行时,经双方协商允许修改合同。

5.3当一方遇不可抗力事故,应立即报告上级主管部门并立即通知对方,积极组织抢险救灾。

6.1甲方在7天内按合同价的50%支付乙方维护费(大写)。维护期半年后按合同价的30%支付乙方维护费(大写:整)。合同期满后10日内支付剩余的20%维护费(大写:整)。

6.2下列情况更换设备或设备附件,甲方应支付设备或设备附件的购置费:

6.2.1更换元器件:

如个别小型元器件损坏需更换,不属于常规维修范围内的乙方能够处理的不收人工费,提出更换清单向甲方报出更换器件价格及预算。

6.2.2较大设备、设施损坏更换应属大范畴。如:电气线路更换、感温电缆更换、管道管路阀门、水泵、水泵结合器设备等。乙方向甲方报出清单价格、人工费等。乙方做出大修预算,另行签订大修合同。

6.2.3系统更新。

按消防规程和规定,一般五年以上设备(个别设备或短或长一些)应淘汰更新、乙方向甲方提出建议,按新建或大修工程报出预算,另行签订合同。

7.1双方发生争论,由当事双方协商解决,如协商不成,按国家有关法律、法规执行。

8.1本合同一式二份,双方各执一份。(以下无正文)。

发包人(公章):

承包人(公章):

_____年_____月_____日。

消防合同

依照《中华人民共和国合同法》,结合国家和天津市有关法律、法规,经双方充分协商一致,签订本合同并严肃履行。

1.乙方负责在合同有效期内定期对施进行检测维修保养。

2.检测维修保养内容包括(自行选择):

a.消防供配电设施。

b.火灾自动报警系统。

c.自动喷水灭火系统。

d.消防供水设施。

e.室内消火栓系统。

f.?室外消火栓及消防炮系统。

g.水喷雾灭火系统。

h.细水雾灭火系统。

i.气体灭火系统。

j.泡沫灭火系统。

k.干粉灭火系统。

l.机械排烟系统。

m.机械送风系统。

o.消防电话系统。

q.防火分隔系统。

r.安全疏散及应急照明系统。

1.检测维修保养期间由甲方负责提供原消防设施的有关图纸资料。

2.甲方负责系统的日常值班、巡查、建档并认真填写《消防控制室值班记录》,向乙方提供详细的故障情况记录。

3.甲方负责提供图纸资料不全或有误、情况介绍不全或有误,造成乙方检测漏项或者失误均由甲方负责。

4.甲方负责维护保养现场各部门的协调,并派专人协助乙方掌握、了解甲方维护保养消防系统的性能与存在问题,提供检测、维修、保养所需水、电、气等必要条件,并全程配合乙方确保维护保养工作顺利进行。

5.乙方检测出损坏的消防设备后,由乙方负责提供所需设备(器件)规格、型号、数量,甲方负责购买或由乙方代购,费用由甲方支付。

6.甲方应保证其各项责任的履行,由于甲方原因影响检测、维修保养工作进行所产生的后果,由甲方承担。

1.乙方根据提供图纸,依据中华人民共和和国国家标准gb25201——20xx《建筑消防设施的维护管理》及天津市地方标准db12-097-1998《自动消防系统质量检验评定规程》中相关的规程及标准要求,在合同有效期内乙方负责系统的日常检测维修、保养工作;定期对甲方的消防设施进行功能检测,并提交给甲方检测报告。

2.乙方应在合同规定的期限内,对甲方消防设施维护保养每月进行一次回访,并填写《建筑消防设施月检查记录表》保质保量地完成甲方所委托的项目。

3.乙方应对建筑消防设施进行每季度不少于一次的联动检查,检查内容包括(可选择):

a.消防供配电设施。

b.火灾自动报警系统。

c.自动喷水灭火系统。

d.消防供水设施。

e.室内消火栓系统。

f.室外消火栓及消防炮系统。

g.水喷雾灭火系统。

h.细水雾灭火系统。

i.气体灭火系统。

j.泡沫灭火系统。

k.干粉灭火系统。

l.机械排烟系统。

m.机械送风系统。

o.消防电话系统。

q.防火分隔系统。

r.安全疏散及应急照明系统。

4.检测维修保养期内系统如出现故障,甲方应及时通知乙方,乙方接到甲方通知后应立即到场查看测试,并及时消除故障,确保建筑消防设施正常运行。存在一般故障的,乙方必须在接到维保要求后小时内到场维护保养;存在严重故障的,乙方必须在接到紧急维保要求后小时内到场维护保养.。

5.乙方应保证其检测维修保养的系统符合本合同规定的标准,因乙方原因质量达不到合同规定标准,乙方在合理的期限内无偿返工。

6.凡乙方在检测维修保养中违反有关规定而造成质量事故、财产损失、人员伤亡事故、均由乙方承担全部责任。

7.在检测维修保养过程中,乙方人员应遵守甲方的相关制度规定。

维修保养时间自年月日开始,至年月日结束,有效期个月。

系统检测费rmb:元维修保养费rmb:元合同总费用共计rmb:元。

人民币大写:

2.合同款付款方式。

(1)合同签订日内,甲方支付乙方合同款的%,即rmb:元,

合同完成50%时,甲方支付乙方合同款的%,即rmb:元,合同结束后日内甲方付清余款即rmb:元。(2)其它付款方式:

3.本合同任何一方不得擅自改变,如工作量发生变化,双方另行签订补充合同。

任何一方违约应按照国家有关法律规定承担违约责任并赔偿对方损失。在履行合同时双方如发生争议,应本着友好协商的原则解决,协商不成,可通过()方式解决。

1.天津仲裁委员会申请仲裁;2.向人民法院诉讼。

1.本合同一式份,甲乙双方各执正本壹份,副本份。

2.本合同自双方签订之日起生效。

3.与本合同有关的协议条款及附件,与本合同具有同等的效力。

合同签订时间:年月日。

合同签订地点:消防监督部门:

甲方:乙方:

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:。

电话:电话:传真:传真:

邮编:邮编:开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

消防合同

发包方:(以下简称甲方)承包方:上海xx公司(以下简称乙方)。

经甲乙双方协定,就甲方消防系统的维护保养事宜达成如下协议:

系统、系统、系统、和系统,在________年____月____日至________年____月____日期间由乙方负责维护保养,保养期为________年。

(一)、本合同签字生效后,乙方在日内完成对消防系统的全面检查,检修。

(二)、本合同生效后________年内,乙方对本消防系统进行4次全面例行检查、维护,分别在每季度的第一个月进行。

(三)、遇到突发火灾报警系统故障,甲方应及时通知乙方,乙方须紧急派员排除和维修。对于一般故障,乙方人员在24小时内到达进行维修。

(四)、消防主管部门进行年检时,乙方人员到场,并保证系统工作正常。

(五)、甲方应为乙方工作人员现场工作提供方便及相应安全措施,乙方工作人员应遵守甲方的规章制度。

(六)、乙方在提供技术服务时,不负责任何间接责任或由此引起的其它责任(如间接损坏、损失及营业利益之损失)。

(七)、乙方维修保养范围不包括人为损坏、更改装修而产生的损坏。

(八)、每次维护保养后,甲方有关负责人需在维修记录表上签字,一式份,双方备案。

(一)、本合同总价为:元整。

(二)、在完成对消防系统每季度一次的全面检查、测试及维修后,甲方预付给乙方合同总价的%,即:元整。以此按每季度类推。

(一)、本合同以签字日起生效,有效期为________年。

(二)、本合同一式份,甲、乙双方各执份。

(三)、合同中未尽事宜,通过友好协商解决。

甲方:乙方:上海xx公司法人代表:法人代表:

联系人:联系人:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真。

消防合同

20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房b座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。

合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。

案件审理过程中,存在两种不同意见:

第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。

第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。

笔者同意第二种意见。

根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。

虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。

最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。